機械設(shè)備窩工賠償費用
窩工費=窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費+現(xiàn)場工人的工資+周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費。且該人工窩工費應(yīng)該計算在索賠內(nèi)。
停窩工損失費機械設(shè)備窩工賠償費用 ,是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進(jìn)入現(xiàn)場后機械設(shè)備窩工賠償費用 ,如因設(shè)計或發(fā)包方責(zé)任造成停窩工損失的費用機械設(shè)備窩工賠償費用 ,應(yīng)由發(fā)包方負(fù)責(zé)。故該人工窩工費應(yīng)該計算在索賠范圍內(nèi)。
停窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費以定額中機械臺班的停滯費乘以停滯臺班量計算。
現(xiàn)場工人的工資以窩工總工日數(shù)乘以每工日單價機械設(shè)備窩工賠償費用 ,再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)、假日。
周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。
按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和后,只計取稅金。
《中華人民共和國合同法》有明確規(guī)定,其規(guī)定如下并為窩工索賠的法律基礎(chǔ)機械設(shè)備窩工賠償費用 :
“第二百七十八條隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失?!?/p>
“第二百八十三條發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。”
如何計算建筑工程窩工費損失?停窩工損失費指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定機械設(shè)備窩工賠償費用 的條款進(jìn)入現(xiàn)場后,如因設(shè)計或建設(shè)單位責(zé)任造成停窩工損失機械設(shè)備窩工賠償費用 的費用,由建設(shè)單位負(fù)責(zé)。內(nèi)容包括:現(xiàn)場施工機械在停窩工期間的停滯費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費。
施工機械的停窩工損失費:定額中機械臺班的停滯費*停滯臺班量機械設(shè)備窩工賠償費用 ;
工人停窩工損失費:每工單價(25元)*停窩工總工日數(shù),再以停窩工工資總額的30%作為管理費;
周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。
按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和,只計取稅金,其中,機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。
下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片
拓展資料:
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定:“喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn),以六個月總額計算。”
3.1上述司法解釋實際上只規(guī)定了一種賠償辦法,即:定額賠償辦法,實行一次性給付賠償。
3.2一次性賠償喪葬費,就是按照標(biāo)準(zhǔn)確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法,就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn),賠償6個月。其中,職工月平均工資應(yīng)當(dāng)按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟(jì)特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。
參考資料:《二級建造師管理與實務(wù)》中國建筑工業(yè)出版社;《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》
索賠中人工窩工費如何計算?由于非承包商原因機械設(shè)備窩工賠償費用 ,造成連續(xù)停電9小時,乙方向甲方提出停電損失機械設(shè)備窩工賠償費用 的索賠,其中人工窩工費應(yīng)該計算在內(nèi)。
因為停窩工損失費,是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進(jìn)入現(xiàn)場后,如因設(shè)計或發(fā)包方責(zé)任造成停窩工損失的費用,應(yīng)由發(fā)包方負(fù)責(zé)。內(nèi)容主要包括機械設(shè)備窩工賠償費用 :在停窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費、現(xiàn)場工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費。
施工機械停窩工損失費以定額中機械臺班的停滯費乘以停滯臺班量計算。其中工人停窩工損失費:停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價,再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)、假日。周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和后,只計取稅金
擴展資料
停工應(yīng)注意的問題
(1)停工的經(jīng)濟(jì)性,是否在施工階段點上。應(yīng)注意停工對質(zhì)量或安全不能造成影響,并應(yīng)采取措施防止損失進(jìn)一步擴大,否則責(zé)任自負(fù)。如主體封頂時停工,便于操作和控制,如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工,便于操作和控制,因為停工是手段,不是目的;但也不絕對,如高層建筑在十層以上時,拖欠款比較嚴(yán)重,并不一味要追求封頂。
(2)停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應(yīng)當(dāng)是具備充足的理由及其相應(yīng)的證據(jù)。包括拖欠工程款,則應(yīng)有付款不足的證據(jù),一般進(jìn)度款相差1-2個月則不宜停工,一般應(yīng)考慮在3個月以上,當(dāng)然法律沒有明確的數(shù)額規(guī)定,施工單位應(yīng)視具體施工情況而定,停工前應(yīng)書面致函"發(fā)包人"即建設(shè)單位,停工應(yīng)報經(jīng)監(jiān)理單位,并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認(rèn)。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認(rèn)甚至不肯簽收則應(yīng)采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報告,注意保留好郵寄憑證。
(3)停工的安全性。停工應(yīng)不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應(yīng)由施工企業(yè)承擔(dān)。
(4)停工過程中應(yīng)連續(xù)致函“發(fā)包人”,引起其重視。建議承包人應(yīng)在合理的時間間隔內(nèi)(一般為28天),定期向發(fā)包方通報一次停工期間人工、機械的停置情況及補償報告,并要求發(fā)包方簽收、答復(fù)。
(5)停工之后,發(fā)包方不能就停工的時間長短作出明確判斷,承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場的,如經(jīng)雙方協(xié)議,承包方退場則應(yīng)先辦好工程交接手續(xù)。首先,應(yīng)對己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進(jìn)行確認(rèn)機械設(shè)備窩工賠償費用 ;其次,應(yīng)簽訂工程移交單,將移交項目列明。
(6)停工期間,承、發(fā)雙方都應(yīng)實事求是地做好停工期間的有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄,最好能收錄有關(guān)的圖文資料,有必要的還可進(jìn)行公證,以利于日后的停工補償計算工作。
(7)停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工,也可作一些復(fù)工前準(zhǔn)備工作。
(8)停工應(yīng)與索賠相呼應(yīng)。施工單位有權(quán)停工,但要有足夠理由及證據(jù),要符合法律規(guī)定,在此之下建設(shè)單位就應(yīng)當(dāng)給予賠償。施工單位應(yīng)對施工現(xiàn)場人員、設(shè)備等進(jìn)行統(tǒng)計并由監(jiān)理確認(rèn);編制停工索賠書報監(jiān)理公司確認(rèn),并送至建設(shè)單位。不要在最后造價結(jié)算時再提停工索賠或再編資料,以免產(chǎn)生確認(rèn)上的困難和結(jié)算上的紛爭。
參考資料
百度百科-停窩工損失費
工程索賠中的機械擱置費是怎么取費的?按百分之多少來取的?閑置機械又要分是自有機械還是租賃機械機械設(shè)備窩工賠償費用 ,自有機械的窩工索賠: 機械索賠費=折舊費×窩工時間 租賃機械的窩工索賠: 機械索賠費=租金×窩工時間(機械閑置不產(chǎn)生運行成本)。
費用索賠以補償實際損失為原則機械設(shè)備窩工賠償費用 ,對發(fā)包人不具有任何懲罰性質(zhì)。實際損失包括直接損失和間接損失兩個方面。因此,所有干擾事件引起的損失以及這些損失的計算,都應(yīng)有詳細(xì)的具體證明,并在索賠報告中出具這些證據(jù)。
對于窩工一般情況下不考慮管理費和利潤(合同法第284條 因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用)。
變焦鏡頭變動焦距時,變倍鏡組和補償鏡組的移動量和移動方向,均靠凸輪槽推動控制,使聯(lián)動保持正確的方式。與光學(xué)補償相比,前者構(gòu)造特殊而復(fù)雜,但鏡頭小,便于像差補償。
擴展資料:
索賠費用的組成:
(1)人工費。對于索賠費用中的人工費部分包括:人工費是指完成合同之外的額外工作所花費的人工費用;由于非施工單位責(zé)任導(dǎo)致的工效降低所增加的人工費用。
法定的人工費增長以及非施工單位責(zé)任工程延誤導(dǎo)致的人員窩工費和工資上漲費等。
(2)材料費。對于索賠費用中的材料費部分包括:由于索賠事項的材料實際用量超過計劃用量而增加的材料費;由于客觀原因材料價格大幅度上漲;由于非施工單位責(zé)任工程延誤導(dǎo)致的材料價格上漲和材料超期儲存費用。
(3)施工機械使用費。對于索賠費用中的施工機械使用費部分包括:由于完成額外工作增加的機械使用費;非施工單位責(zé)任的工效降低增加的機械使用費;由于發(fā)包人或監(jiān)理工程師原因?qū)е聶C械停工的窩工費。
參考資料來源:百度百科—建設(shè)工程索賠
工程機械零部件賠償1、首先要弄清楚造成工程停工使其機械擱置機械設(shè)備窩工賠償費用 的原因(責(zé)任)。a、自身原因造成閑置機械設(shè)備窩工賠償費用 ,不能索賠;b、如果是不可抗力原因引起機械設(shè)備窩工賠償費用 的施工機械閑置不能進(jìn)行費用索賠;c、對方的責(zé)任引起閑置才能索賠。
2、閑置機械又要分是自有機械還是租賃機械機械設(shè)備窩工賠償費用 ,自有機械的窩工索賠機械設(shè)備窩工賠償費用 : 機械索賠費=折舊費×窩工時間 租賃機械的窩工索賠: 機械索賠費=租金×窩工時間(機械閑置不產(chǎn)生運行成本)。
3、 對于窩工一般情況下不考慮管理費和利潤(合同法第284條 因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用)。
承包人可以索賠的施工賠償有哪些在施工合同履行過程中發(fā)生下列情形之一機械設(shè)備窩工賠償費用 ,承包人可以索賠機械設(shè)備窩工賠償費用 :1、發(fā)包人沒有按合同約定的時間和要求向承包人提供施工場地、創(chuàng)造施工條件。如果發(fā)包人不能在合同約定的時間內(nèi)給承包人創(chuàng)造上述條件機械設(shè)備窩工賠償費用 ,必然導(dǎo)致合同工期延誤并給承包人造成損失。2、工程設(shè)計變更。在施工合同履行過程中,發(fā)生工程設(shè)計變更往往會影響承包人的局部甚至整個施工計劃的安排,造成承包人重復(fù)采購、人力及施工機械重新調(diào)整、等待修改設(shè)計圖紙、對已完工程進(jìn)行拆除,這必然造成施工成本比原計劃增加,工期比原計劃延長。3、發(fā)包人未按合同約定,向承包人支付工程預(yù)付款或進(jìn)度款。法律依據(jù)機械設(shè)備窩工賠償費用 :《中華人民共和國民法典》第七百九十八條 隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。第八百零三條 發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條 因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。