国产美女在线观看,99久久99久久免费精品小说,白白白在线视频,国产精品嫩草久久久久视频

管理人員可以索賠窩工嗎

在線問法 時間: 2023.12.01
320
因窩工引起的設備費索賠,當施工機械屬于施工企業(yè)自有時,按照機械折舊費計算索賠費用,在索賠費用中還包括增加工作內(nèi)容的人工費、停工損失費和工作效率降低的等損失費的累計,其中增加工作內(nèi)容的人工費應按照計日工費計算,而停工損失費和工作效率降低的損失費按窩工費計算,窩工費的標準雙方應在合同中設定,索賠款項中的現(xiàn)場管理費是指承包人完成額外工程、索賠事項工作以及工期延長期間的現(xiàn)場管理費,包括管理人員工資、辦公、通信、交通費等。
請問現(xiàn)場停水停電累計超過8小時除了可以索賠工期,可以索賠窩工費么?

可以的。

原《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)第13條規(guī)定:

13工期延誤

13.1因以下原因造成工期延誤管理人員可以索賠窩工嗎 ,經(jīng)工程師確認,工期相應順延:

(1)發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;

(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;

(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行;

(4)設計變更和工程量增加;

(5)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

(6)不可抗力;

(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其管理人員可以索賠窩工嗎 他情況。

擴展資料

索賠費用的組成與建筑安裝工程造價的組成類似,一般包括以下幾個方面:

(一)人工費

指列入概算定額的直接從事建筑安裝工程施工的生產(chǎn)工人和附屬輔助生產(chǎn)單位的工人開支的各項費用。

在索賠費用中還包括增加工作內(nèi)容的人工費、停工損失費和工作效率降低的等損失費的累計,其中增加工作內(nèi)容的人工費應按照計日工費計算,而停工損失費和工作效率降低的損失費按窩工費計算,窩工費的標準雙方應在合同中設定。

(二)設備費

可采用機械臺班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。

當工作內(nèi)容增加引起的設備費索賠時,設備費的標準按照機械臺班費計算。

因窩工引起的設備費索賠,當施工機械屬于施工企業(yè)自有時,按照機械折舊費計算索賠費用;當施工機械是企業(yè)從外部租賃時,索賠費用的標準按照設備租賃費計算。

(三)材料費

材料費的索賠包括:由于索賠事項材料實際用量超過計劃用量而增加的材料費;由于客觀原因材料價格大幅度上漲;由于非承包人責任工程延期導致的材料價格上漲和超期儲存的費用。

材料費中應包括運輸費、倉儲費,以及合理的損耗費用。如果由于承包人管理不善,造成材料損壞失效,則不能列入索賠計價。

承包人應該建立健全物資管理制度,記錄建筑材料的進貨日期和價格,以便索賠時能準確地分離出索賠事項所引起的材料額外耗用量。

威力證明材料單價的上漲,承包人應提供可靠的訂貨單、采購單,或官方公布的材料價格調(diào)整指數(shù)。

(四)管理費

此項可分為現(xiàn)場管理費和企業(yè)管理費兩部分。索賠款項中的現(xiàn)場管理費是指承包人完成額外工程、索賠事項工作以及工期延長期間的現(xiàn)場管理費,包括管理人員工資、辦公、通信、交通費等。

索賠款中的企業(yè)管理費主要指的是工程延期間所增加的管理費。包括總部職工工資、辦公大樓、辦公用品、財務管理、通信設施以及企業(yè)領(lǐng)導人員赴工地檢查指導工作等開支。

(五)利潤

一般來說,由于工程范圍的變更、文件有缺陷或技術(shù)性錯誤、業(yè)主未能提供現(xiàn)場等引起的索賠,承包商可列入利潤。

但對于工程暫停的索賠,由于利潤通常是包括在每項實事工程內(nèi)容的價格之內(nèi),而延長工期并未影響削減某些項目的實施,也未導致利潤減少。

所以,一般監(jiān)理工工程師很難同意在工程暫停的費用索賠中加進利潤損失。索賠利潤的款額計算通常是與原報價單中的利潤百分率保持一致。

(六)延遲付款利息

發(fā)包人未按約定時間進行付款的,應按銀行同期貸款利率支付延遲付款的利息。

參考格式百度百科•工程索賠

索賠中人工窩工費如何計算?

由于非承包商原因管理人員可以索賠窩工嗎 ,造成連續(xù)停電9小時管理人員可以索賠窩工嗎 ,乙方向甲方提出停電損失的索賠,其中人工窩工費應該計算在內(nèi)。

因為停窩工損失費,是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后,如因設計或發(fā)包方責任造成停窩工損失的費用,應由發(fā)包方負責。內(nèi)容主要包括:在停窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費、現(xiàn)場工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費。

施工機械停窩工損失費以定額中機械臺班的停滯費乘以停滯臺班量計算。其中工人停窩工損失費:停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價,再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應扣除法定節(jié)、假日。周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和后,只計取稅金

擴展資料

停工應注意的問題

(1)停工的經(jīng)濟性,是否在施工階段點上。應注意停工對質(zhì)量或安全不能造成影響,并應采取措施防止損失進一步擴大,否則責任自負。如主體封頂時停工,便于操作和控制,如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工,便于操作和控制,因為停工是手段,不是目的;但也不絕對,如高層建筑在十層以上時,拖欠款比較嚴重,并不一味要追求封頂。

(2)停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應當是具備充足的理由及其相應的證據(jù)。包括拖欠工程款,則應有付款不足的證據(jù),一般進度款相差1-2個月則不宜停工,一般應考慮在3個月以上,當然法律沒有明確的數(shù)額規(guī)定,施工單位應視具體施工情況而定,停工前應書面致函"發(fā)包人"即建設單位,停工應報經(jīng)監(jiān)理單位,并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認甚至不肯簽收則應采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報告,注意保留好郵寄憑證。

(3)停工的安全性。停工應不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應由施工企業(yè)承擔。

(4)停工過程中應連續(xù)致函“發(fā)包人”,引起其重視。建議承包人應在合理的時間間隔內(nèi)(一般為28天),定期向發(fā)包方通報一次停工期間人工、機械的停置情況及補償報告,并要求發(fā)包方簽收、答復。

(5)停工之后,發(fā)包方不能就停工的時間長短作出明確判斷,承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場的,如經(jīng)雙方協(xié)議,承包方退場則應先辦好工程交接手續(xù)。首先,應對己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進行確認;其次,應簽訂工程移交單,將移交項目列明。

(6)停工期間,承、發(fā)雙方都應實事求是地做好停工期間的有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄,最好能收錄有關(guān)的圖文資料,有必要的還可進行公證,以利于日后的停工補償計算工作。

(7)停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工,也可作一些復工前準備工作。

(8)停工應與索賠相呼應。施工單位有權(quán)停工,但要有足夠理由及證據(jù),要符合法律規(guī)定,在此之下建設單位就應當給予賠償。施工單位應對施工現(xiàn)場人員、設備等進行統(tǒng)計并由監(jiān)理確認;編制停工索賠書報監(jiān)理公司確認,并送至建設單位。不要在最后造價結(jié)算時再提停工索賠或再編資料,以免產(chǎn)生確認上的困難和結(jié)算上的紛爭。

參考資料

百度百科-停窩工損失費

一建實務里機械人員的窩工費可以索賠嗎

1.如果是因為發(fā)包人原因或者不可抗力造成管理人員可以索賠窩工嗎 的可以索賠

2.如果是承包人原因造成管理人員可以索賠窩工嗎 的不可以索賠。

不可抗力造成的窩工費由誰承擔

法律分析管理人員可以索賠窩工嗎 :工程本身的損害管理人員可以索賠窩工嗎 ,因工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害,由發(fā)包人承擔。發(fā)包人、承包人人員傷亡由其所在單位負責,并承擔相應費用。承包人機械設備損壞及停工損失,由承包人承擔。停工期間,承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔。工程所需清理、修復費用,由發(fā)包人承擔。

法律依據(jù)管理人員可以索賠窩工嗎 :《中華人民共和國民法典》

第八百零一條 因施工人的原因致使建設工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應當承擔違約責任。

第八百零二條 因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財產(chǎn)損失的,承包人應當承擔賠償責任。

第八百零三條 發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。

水利工程,由于征地未開工,總工期不變,承包人可以要求索賠嗎?索賠內(nèi)容可以有哪些,例如機械進場了。理由

可以,索賠內(nèi)容為人員窩工費、機械設備窩工費、及管理費用。另外還要考慮由于總工期不變,后期施工要采取趕工措施,需要索賠趕工措施費,當然,在開工是要報一個趕工措施管理人員可以索賠窩工嗎 的相應管理人員可以索賠窩工嗎 的施工技術(shù)方案。

不可抗力的窩工費可以索賠嗎

不可抗力窩工不能索賠管理人員可以索賠窩工嗎 ,可以索賠工期和現(xiàn)場管護費用。

【版權(quán)聲明】部分文章和信息來源于互聯(lián)網(wǎng)、律師投稿,刊載此文是出于傳遞更多信息和學習之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明于本網(wǎng)聯(lián)系,我們將予以及時更正或刪除。
北京順義區(qū)交通事故,傷者承擔主要責任,本以為自己拿不到賠償款了,委托元甲之后,元甲和解團隊僅用40多天,促成了雙方和解,快速拿到賠償款20萬元!遠超過當事人的心理預期,非常滿意,當事人說“所有的感謝都在錦旗里”!

北京交通事故律師-許瑞林

04-07 18:19

民事糾紛對方要索賠不知怎么解決。

律師回復中...
2024-10-10 19:56

停工期間管理人員工資索賠

《社會保險法》、《工傷保險條例》沒有規(guī)定第三人侵權(quán)造成工傷的,應當扣減第三人賠償?shù)恼`工費,因此職工在已經(jīng)獲賠誤工費的情況下,仍有權(quán)享受停工留薪期工資,《 工傷保險條例 》第33條規(guī)定停工期間管理人員工資索賠:“職工因工作遭受事故傷害或 ...
343熱度
一面錦旗,不僅是榮譽,更是傷者及家屬對我們專業(yè)與口碑的最高贊譽!北京大興交通事故,傷者評上十級傷殘,在庭審中元甲律師對賠償金額分毫必爭,幫助傷者獲得賠償款27萬余元。

北京交通事故律師-許瑞林

10-11 16:55

發(fā)生交通事故,怎樣談和解你知道嗎??和解專家現(xiàn)場教學你的傷能評殘嗎?能否爭取到更高??法醫(yī)專家現(xiàn)場評定你的情況最高能拿多少賠償嗎??律師現(xiàn)場給出和解方案第374期和解大講堂于9月22日成功舉辦,幫助20多位交通事故傷者/家人解答疑惑、理清理賠流程 ...

北京交通事故律師-許瑞林

09-23 14:44

索賠中怎么索賠管理人員工資

如果員工發(fā)現(xiàn)工作單位沒按規(guī)定繳存,可通過本市索賠中怎么索賠管理人員工資的住房公積金網(wǎng)或打電話進行投訴,據(jù)此,《住房公積金管理條例》第20條特別規(guī)定索賠中怎么索賠管理人員工資:“單位應當按時、足額繳存住房公積金,不得逾期繳存或少繳,企業(yè) ...
243熱度
當事人鄭先生騎電動車與轎車發(fā)生交通事故,地點北京,對方全責,導致當事人三踝骨折。元甲律所專案組與保險公司和解談判,快速調(diào)解,幫助當事人拿到26萬元賠償款!專業(yè)高效的解決方案,幫助當事人早日解決糾紛,早日安心養(yǎng)傷!

北京交通事故律師-許瑞林

04-07 18:31

建設方責任導致窩工索賠

不可抗力造成的窩工費由誰承擔法律分析建設方責任導致窩工索賠:工程本身的損害建設方責任導致窩工索賠,因工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害建設方責任導致窩工索賠,由發(fā)包人承擔,發(fā)包人 ...
555熱度
如何談和解,能爭取到更高的傷殘等級、更多的賠償款? 《和解大講堂》有資深法醫(yī)現(xiàn)場預估傷殘,專業(yè)律師設計賠償方案,和解專家親授談判技巧。18年理賠經(jīng)驗、20000+成功案例、4000+面錦旗 ,專業(yè)理賠團隊,幫你獲得更高賠償!

北京交通事故律師-許瑞林

09-19 17:44

管理人員可以索賠窩工嗎

因窩工引起的設備費索賠,當施工機械屬于施工企業(yè)自有時,按照機械折舊費計算索賠費用,在索賠費用中還包括增加工作內(nèi)容的人工費、停工損失費和工作效率降低的等損失費的累計,其中增加工作內(nèi)容的人工費應按照計日工費計算,而停工損失費和工作效率 ...
320熱度
收到一位成都市民不具名當事人的一封深情感謝信,當事人說:“我所獲得的不僅僅是物質(zhì)賠償,更多的是對我合法權(quán)益的維護和尊嚴的尊重”??

北京交通事故律師-許瑞林

04-07 18:08

再獲榮譽錦旗,成功幫助當事人和解拿到滿意賠償款!北京市順義區(qū),當事人騎電動車被小轎車撞倒受傷,對方全責。當事人希望早日解決賠償問題,元甲律師和解團隊促成雙方和解,獲得賠償款23萬余元。

北京交通事故律師-許瑞林

04-12 12:30

住院期間還未委托就得到了專業(yè)律師的全程指導,不錯過每個細節(jié),更有利于日后的賠償。元甲律師本著利他之心、服務為本的宗旨,全面細節(jié)維權(quán),該案有望突破之前301天誤工期的記錄。早一日委托更是早一日受益!

北京交通事故律師-許瑞林

04-12 12:29

不可抗力窩工費可以索賠嗎

詳見示范文本如下:17.3.2(4)因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務,已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的,應當順延工期,由此導致承包人停工的費用損失由發(fā)包人和承包人合理分擔,停工期間必須支付的工人工資由發(fā)包人承擔不可抗力窩工費可以索賠嗎,不 ...
180熱度
歷時兩個月和解 十次以上的磋商談判 終于幫助客戶成功和解????????????

北京交通事故律師-許瑞林

10-09 17:30

窩工索賠工作聯(lián)系單

擴展資料窩工索賠工作聯(lián)系單:工程施工中如果甲方、乙方與監(jiān)理方有需要進行溝通和協(xié)商的事宜,或者在工程施工中有需要更改的地方,為了避免出錯,可以通過工作聯(lián)系單的方式進行溝通,例如在施工過程中,監(jiān)理方或者施工方想給甲方提出某些合理化建議 ...
845熱度
北京延慶交通事故,六十多歲老人不幸去世,元甲律所理賠團隊與保險公司專業(yè)談判,一個多月達成和解,幫助家人拿到賠償款180萬元。

北京交通事故律師-許瑞林

10-08 15:20

管理人員能算窩工費嗎

3、人工費的計算:統(tǒng)計人員的種類:管理人員、技工、普工等的每個種類的人工費是多少,再乘以相應的窩工天數(shù),(作為施工單位可以把這些人員分類,按實際或市場價分別計算人工費,這樣費用會多一些,但是業(yè)主肯定不會這么給你,一般按你投標時的人 ...
108熱度
真金不怕火煉,服務不怕你來體驗,十八年的交通事故經(jīng)驗,四千多面錦旗的口碑,三百多期的公益講座,只為受害者代言,你的每一份信任在元甲都能得到最好的回報。

北京交通事故律師-趙金保

09-19 19:50

窩工可以索賠管理費和利潤嗎

那個文件有說明窩工窩工可以索賠管理費和利潤嗎的費用索賠工資不是按平時工日工資窩工可以索賠管理費和利潤嗎,而是按窩工工資處理窩工可以索賠管理費和利潤嗎,機械費補償=外租賃費+內(nèi)攤銷費窩工可以索賠管理費和利潤嗎,不可以對窩工費和閑置費索 ...
567熱度
當發(fā)生交通事故迷茫,元甲,一家專業(yè)處理交通事故的律所。

北京交通事故律師-趙金保

09-19 17:48

窩工監(jiān)理能索賠嗎

比如:監(jiān)理合同約定的監(jiān)理范圍只是某幢主體工程樓建設工程窩工監(jiān)理能索賠嗎,而不包括樓外的廣場、花園、道路工程等等附屬設施,業(yè)主在主體工程樓完工以后,又要求實施附屬工程的監(jiān)理,這就是額外工作,需要額外補償監(jiān)理費的額外工作按實際增加工作 ...
665熱度
朝陽法院文書模板

北京交通事故律師-趙金保

09-23 12:43

窩工監(jiān)理能獲得索賠嗎

比如:監(jiān)理合同約定的監(jiān)理范圍只是某幢主體工程樓建設工程窩工監(jiān)理能獲得索賠嗎,而不包括樓外的廣場、花園、道路工程等等附屬設施,業(yè)主在主體工程樓完工以后,又要求實施附屬工程的監(jiān)理,這就是額外工作,需要額外補償監(jiān)理費的額外工作按實際增加 ...
395熱度
一個人的思維方式,體現(xiàn)出他精神深處的思想性。很多事物并不是非黑即白的,而是黑白之間的灰色,是過渡、兩棲的狀態(tài),而這帶有很大的不確定性,也帶有無限的豐富性。

北京交通事故律師-趙金保

10-08 11:13

地下文物可以索賠窩工費嗎

施工發(fā)現(xiàn)文物怎樣索賠施工時發(fā)現(xiàn)文物而延誤工期地下文物可以索賠窩工費嗎,屬于不可抗力地下文物可以索賠窩工費嗎,無權(quán)要求賠償停工、窩工等損失,朋友您遇到地下文物可以索賠窩工費嗎的問題是施工單位常見的問題,為此應當按照以下程序處理地下文 ...
369熱度
交警定的責任無法劃分,元甲為傷者爭取到對方全責?????? 這就是專業(yè)的力量!

北京交通事故律師-趙金保

09-07 12:00