窩工費索賠多少錢
由于非承包商原因窩工費索賠多少錢 ,造成連續(xù)停電9小時,乙方向甲方提出停電損失窩工費索賠多少錢 的索賠,其中人工窩工費應該計算在內(nèi)。
因為停窩工損失費,是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定窩工費索賠多少錢 的條款進入現(xiàn)場后,如因設(shè)計或發(fā)包方責任造成停窩工損失的費用,應由發(fā)包方負責。內(nèi)容主要包括窩工費索賠多少錢 :在停窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費、現(xiàn)場工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費。
施工機械停窩工損失費以定額中機械臺班的停滯費乘以停滯臺班量計算。其中工人停窩工損失費:停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價,再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應扣除法定節(jié)、假日。周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和后,只計取稅金
擴展資料
停工應注意的問題
(1)停工的經(jīng)濟性,是否在施工階段點上。應注意停工對質(zhì)量或安全不能造成影響,并應采取措施防止損失進一步擴大,否則責任自負。如主體封頂時停工,便于操作和控制,如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工,便于操作和控制,因為停工是手段,不是目的;但也不絕對,如高層建筑在十層以上時,拖欠款比較嚴重,并不一味要追求封頂。
(2)停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應當是具備充足的理由及其相應的證據(jù)。包括拖欠工程款,則應有付款不足的證據(jù),一般進度款相差1-2個月則不宜停工,一般應考慮在3個月以上,當然法律沒有明確的數(shù)額規(guī)定,施工單位應視具體施工情況而定,停工前應書面致函"發(fā)包人"即建設(shè)單位,停工應報經(jīng)監(jiān)理單位,并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認甚至不肯簽收則應采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報告,注意保留好郵寄憑證。
(3)停工的安全性。停工應不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應由施工企業(yè)承擔。
(4)停工過程中應連續(xù)致函“發(fā)包人”,引起其重視。建議承包人應在合理的時間間隔內(nèi)(一般為28天),定期向發(fā)包方通報一次停工期間人工、機械的停置情況及補償報告,并要求發(fā)包方簽收、答復。
(5)停工之后,發(fā)包方不能就停工的時間長短作出明確判斷,承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場的,如經(jīng)雙方協(xié)議,承包方退場則應先辦好工程交接手續(xù)。首先,應對己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進行確認窩工費索賠多少錢 ;其次,應簽訂工程移交單,將移交項目列明。
(6)停工期間,承、發(fā)雙方都應實事求是地做好停工期間的有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄,最好能收錄有關(guān)的圖文資料,有必要的還可進行公證,以利于日后的停工補償計算工作。
(7)停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工,也可作一些復工前準備工作。
(8)停工應與索賠相呼應。施工單位有權(quán)停工,但要有足夠理由及證據(jù),要符合法律規(guī)定,在此之下建設(shè)單位就應當給予賠償。施工單位應對施工現(xiàn)場人員、設(shè)備等進行統(tǒng)計并由監(jiān)理確認;編制停工索賠書報監(jiān)理公司確認,并送至建設(shè)單位。不要在最后造價結(jié)算時再提停工索賠或再編資料,以免產(chǎn)生確認上的困難和結(jié)算上的紛爭。
參考資料
百度百科-停窩工損失費
如何計算建筑工程窩工費損失?停窩工損失費指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定窩工費索賠多少錢 的條款進入現(xiàn)場后窩工費索賠多少錢 ,如因設(shè)計或建設(shè)單位責任造成停窩工損失窩工費索賠多少錢 的費用,由建設(shè)單位負責。內(nèi)容包括窩工費索賠多少錢 :現(xiàn)場施工機械在停窩工期間的停滯費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費。
施工機械的停窩工損失費:定額中機械臺班的停滯費*停滯臺班量窩工費索賠多少錢 ;
工人停窩工損失費:每工單價(25元)*停窩工總工日數(shù),再以停窩工工資總額的30%作為管理費;
周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。
按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和,只計取稅金,其中,機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應扣除法定節(jié)假日。
下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片
拓展資料:
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定:“喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準,以六個月總額計算。”
3.1上述司法解釋實際上只規(guī)定了一種賠償辦法,即:定額賠償辦法,實行一次性給付賠償。
3.2一次性賠償喪葬費,就是按照標準確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法,就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準,賠償6個月。其中,職工月平均工資應當按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。
參考資料:《二級建造師管理與實務(wù)》中國建筑工業(yè)出版社;《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》
請問:建筑工程人員窩工費賠償怎么計算?有沒有具體計算標準或者規(guī)范文件?與工時工資應該有區(qū)別吧,很糾需要簽證的窩工費索賠多少錢 ,根據(jù)你方和甲方到底由誰的責任照成的計算窩工時間窩工費索賠多少錢 ,有建筑法規(guī)規(guī)定,計算是要參照定額的,或者你們的協(xié)議,與工資當然有區(qū)別
工程索賠的費用一般是多少工程索賠費用:
1、法定窩工費索賠多少錢 的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員窩工費和工資上漲費窩工費索賠多少錢 ;
2、由于非施工單位責任工程延誤導致的材料價格上漲和材料超期儲存費用窩工費索賠多少錢 ;
3、分包人的索賠費等。
【法律依據(jù)】
《建筑法》第六十七條
承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的窩工費索賠多少錢 ,或者違反本法規(guī)定進行分包的窩工費索賠多少錢 ,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業(yè)整頓,降低資質(zhì)等級;情節(jié)嚴重的,吊銷資質(zhì)證書。
承包單位有前款規(guī)定的違法行為的,對因轉(zhuǎn)包工程或者違法分包的工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標準造成的損失,與接受轉(zhuǎn)包或者分包的單位承擔連帶賠償責任。
由于工程師指令錯誤,造成承包商的窩工,具體應該怎么索賠?下面有個例題1.工程師指令錯誤窩工費索賠多少錢 ,索賠理由成立。2.索賠費用計算窩工費索賠多少錢 : (1)人工和機械窩工應以人員窩工補貼和機械臺班折舊來計算費用窩工費索賠多少錢 ; 即人工和機械窩工費=40X12+2X150=780元 (2)配合處理窩工所用的人工和機械費用應以人工單價和機械臺班來計算費用; 即配合處理窩工所用的人工和機械費用=20X30+3X360=1680元 (3)取費:窩工費不進行綜合取費(只取稅金窩工費索賠多少錢 ,假設(shè)稅率為3.41%),處理窩工所用的費用應綜合取費 取費=780X3.41%+1680X17%=312.2元 承包商可得該項索賠費用為:780+1680+312.2=2772.2元
如何計算因窩工造成的損失1)人工索賠:停工損失費和工作效率降低窩工費索賠多少錢 的損失費按窩工費計算窩工費索賠多少錢 ,窩工費的標準雙方應在合同中約定窩工費索賠多少錢 ;
2)因窩工引起的設(shè)備費索賠:當施工機械屬于施工企業(yè)自有時,按照機械折舊費計算索賠費用。當施工機械是施工企業(yè)從外部租賃時,索賠費用的標準按照設(shè)備租賃費計算;
3)工期索賠:如果延誤的工作為關(guān)鍵工作,則總延誤的時間為批準順延的工期;如果延誤的工作為非關(guān)鍵工作,當該工作由于延誤超過時差限制而成為關(guān)鍵工作時,可以批準延誤時間與時差的差值;若該工作延誤后仍為非關(guān)鍵工作,則不存在工期索賠問題。具體要看承包合同的約定