窩工費一般按什么計算
1、窩工人工單價確定要求:窩工人工費不得以用工人工費計算窩工費一般按什么計算 ,可以按合同約定窩工費一般按什么計算 的窩工人工費計取或按用工人工費單價窩工費一般按什么計算 的比例計取。
2、機械閑置費單價確定要求:若機械為施工單位自有機械窩工費一般按什么計算 ,則機械閑置費單價按機械窩工費一般按什么計算 的折舊費/天計算,若機械為租賃機械,則機械閑置費單價按機械的租賃/天計算。
3、窩工費和機械閑置費計算時取費問題:窩工費和機械閑置費計算時取費只計算規(guī)費及稅金,不計算利潤和管理費。
4、計算方法:(窩工費單價+機械閑置費單價)*窩工天數(shù)*(1+規(guī)費費率)*(1+綜合稅率)
索賠中人工窩工費如何計算?由于非承包商原因窩工費一般按什么計算 ,造成連續(xù)停電9小時窩工費一般按什么計算 ,乙方向甲方提出停電損失的索賠,其中人工窩工費應(yīng)該計算在內(nèi)。
因為停窩工損失費,是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后,如因設(shè)計或發(fā)包方責(zé)任造成停窩工損失的費用,應(yīng)由發(fā)包方負(fù)責(zé)。內(nèi)容主要包括:在停窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費、現(xiàn)場工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費。
施工機械停窩工損失費以定額中機械臺班的停滯費乘以停滯臺班量計算。其中工人停窩工損失費:停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價,再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)、假日。周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和后,只計取稅金
擴展資料
停工應(yīng)注意的問題
(1)停工的經(jīng)濟性,是否在施工階段點上。應(yīng)注意停工對質(zhì)量或安全不能造成影響,并應(yīng)采取措施防止損失進一步擴大,否則責(zé)任自負(fù)。如主體封頂時停工,便于操作和控制,如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工,便于操作和控制,因為停工是手段,不是目的;但也不絕對,如高層建筑在十層以上時,拖欠款比較嚴(yán)重,并不一味要追求封頂。
(2)停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應(yīng)當(dāng)是具備充足的理由及其相應(yīng)的證據(jù)。包括拖欠工程款,則應(yīng)有付款不足的證據(jù),一般進度款相差1-2個月則不宜停工,一般應(yīng)考慮在3個月以上,當(dāng)然法律沒有明確的數(shù)額規(guī)定,施工單位應(yīng)視具體施工情況而定,停工前應(yīng)書面致函"發(fā)包人"即建設(shè)單位,停工應(yīng)報經(jīng)監(jiān)理單位,并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認(rèn)。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認(rèn)甚至不肯簽收則應(yīng)采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報告,注意保留好郵寄憑證。
(3)停工的安全性。停工應(yīng)不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應(yīng)由施工企業(yè)承擔(dān)。
(4)停工過程中應(yīng)連續(xù)致函“發(fā)包人”,引起其重視。建議承包人應(yīng)在合理的時間間隔內(nèi)(一般為28天),定期向發(fā)包方通報一次停工期間人工、機械的停置情況及補償報告,并要求發(fā)包方簽收、答復(fù)。
(5)停工之后,發(fā)包方不能就停工的時間長短作出明確判斷,承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場的,如經(jīng)雙方協(xié)議,承包方退場則應(yīng)先辦好工程交接手續(xù)。首先,應(yīng)對己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進行確認(rèn);其次,應(yīng)簽訂工程移交單,將移交項目列明。
(6)停工期間,承、發(fā)雙方都應(yīng)實事求是地做好停工期間的有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄,最好能收錄有關(guān)的圖文資料,有必要的還可進行公證,以利于日后的停工補償計算工作。
(7)停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工,也可作一些復(fù)工前準(zhǔn)備工作。
(8)停工應(yīng)與索賠相呼應(yīng)。施工單位有權(quán)停工,但要有足夠理由及證據(jù),要符合法律規(guī)定,在此之下建設(shè)單位就應(yīng)當(dāng)給予賠償。施工單位應(yīng)對施工現(xiàn)場人員、設(shè)備等進行統(tǒng)計并由監(jiān)理確認(rèn);編制停工索賠書報監(jiān)理公司確認(rèn),并送至建設(shè)單位。不要在最后造價結(jié)算時再提停工索賠或再編資料,以免產(chǎn)生確認(rèn)上的困難和結(jié)算上的紛爭。
參考資料
百度百科-停窩工損失費
由于業(yè)主原因?qū)е峦9?,則承包商應(yīng)按什么計算窩工費對于窩工費窩工費一般按什么計算 的計算窩工費一般按什么計算 ,如果是租賃設(shè)備窩工費一般按什么計算 ,一般按照實際租金和調(diào)進調(diào)出費的分?jǐn)傆嬎?,如果是承包商自有設(shè)備,一般按臺班折舊費計算,而不能按臺班費計算。
法律依據(jù)窩工費一般按什么計算 :
《中華人民共和國民事訴訟法》
第六條民事案件的審判權(quán)由人民法院行使。人民法院依照法律規(guī)定對民事案件獨立進行審判,不受行政機關(guān)、社會團體和個人的干涉。
第七條人民法院審理民事案件,必須以事實為根據(jù),以法律為準(zhǔn)繩。
第八條民事訴訟當(dāng)事人有平等的訴訟權(quán)利。人民法院審理民事案件,應(yīng)當(dāng)保障和便利當(dāng)事人行使訴訟權(quán)利,對當(dāng)事人在適用法律上一律平等。
第九條人民法院審理民事案件,應(yīng)當(dāng)根據(jù)自愿和合法的原則進行調(diào)解窩工費一般按什么計算 ;調(diào)解不成的,應(yīng)當(dāng)及時判決。
第十條人民法院審理民事案件,依照法律規(guī)定實行合議、回避、公開審判和兩審終。
如何計算建筑工程窩工費損失?停窩工損失費指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后窩工費一般按什么計算 ,如因設(shè)計或建設(shè)單位責(zé)任造成停窩工損失的費用窩工費一般按什么計算 ,由建設(shè)單位負(fù)責(zé)。內(nèi)容包括窩工費一般按什么計算 :現(xiàn)場施工機械在停窩工期間的停滯費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費。
施工機械的停窩工損失費:定額中機械臺班的停滯費*停滯臺班量窩工費一般按什么計算 ;
工人停窩工損失費:每工單價(25元)*停窩工總工日數(shù),再以停窩工工資總額的30%作為管理費窩工費一般按什么計算 ;
周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。
按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和,只計取稅金,其中,機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。
下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片
拓展資料:
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定:“喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn),以六個月總額計算?!?/p>
3.1上述司法解釋實際上只規(guī)定了一種賠償辦法,即:定額賠償辦法,實行一次性給付賠償。
3.2一次性賠償喪葬費,就是按照標(biāo)準(zhǔn)確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法,就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn),賠償6個月。其中,職工月平均工資應(yīng)當(dāng)按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。
參考資料:《二級建造師管理與實務(wù)》中國建筑工業(yè)出版社;《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》
現(xiàn)在農(nóng)村因受傷窩工費該怎樣計算1、首先確定窩工窩工費一般按什么計算 的工期窩工費一般按什么計算 ,停工了多長時間,這是基礎(chǔ)
2、窩工主要計算人工、機械租賃、材料租賃等增加的費用。
3、人工費的計算:統(tǒng)計人員的種類:管理人員、技工、普工等的每個種類的人工費是多少,再乘以相應(yīng)的窩工天數(shù),(作為施工單位可以把這些人員分類,按實際或市場價分別計算人工費,這樣費用會多一些,但是業(yè)主肯定不會這么給窩工費一般按什么計算 你,一般按你投標(biāo)時的人工單價來計算的,這個你自己把握)
4、機械費、材料租賃費等計算原理同人工費,總之你現(xiàn)場有什么就把相應(yīng)的單價乘以窩工的天數(shù)
5、還可以計算趕工費,應(yīng)為合同竣工工期是不能變的,所以要把窩工的工期搶回來,肯定需要加班加點搶工期,再把趕工費也計算上
6、如果不要趕工費,按就向業(yè)主增加工期,把合同工期相應(yīng)順延