裝修合同未按時(shí)完工違約約定
裝修公司未按照合同約定裝修合同未按時(shí)完工違約約定 的期限完工裝修合同未按時(shí)完工違約約定 ,應(yīng)當(dāng)按照雙方當(dāng)事人約定的違約金數(shù)額支付違約金。約定的違約金若低于實(shí)際造成損失的裝修合同未按時(shí)完工違約約定 ,業(yè)主可以要求予以增加。約定的違約金若過分高于造成實(shí)際損失的,裝修公司可以要求適當(dāng)予以減少。裝飾公司遲延履行約定造成未按照約定期限完工的,在支付違約金后,還應(yīng)當(dāng)按照合同約定的繼續(xù)將裝修工程完工。
裝修合同到期未完工是否需要承擔(dān)違約責(zé)任?一、裝修 合同到期 未完工是否需要承擔(dān) 違約責(zé)任 ? 需要裝修合同未按時(shí)完工違約約定 ,主要看合同內(nèi)容,如果合同內(nèi)容有相關(guān)賠付或懲罰條款,那按照合同辦理就可以了。 如果合同里面有約定,那么裝修公司超期未完成裝修就說明裝修合同未按時(shí)完工違約約定 他們違反了合同約定,因此裝修公司應(yīng)該承擔(dān)違約責(zé)任,可以要求減少裝修費(fèi)、賠償因延期造成裝修合同未按時(shí)完工違約約定 的損失。根據(jù)《 民法典 》(2021年1月1日起實(shí)施)的規(guī)定,違約必然產(chǎn)生違約責(zé)任。 《中華人民共和國民法典》第五百八十五條規(guī)定,當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的 違約金 ,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當(dāng)履行 債務(wù) 。 違約金是指按照當(dāng)事人的約定或者法律直接規(guī)定,一方當(dāng)事人違約的,應(yīng)向另一方支付的金錢。違約金的標(biāo)的物是金錢,但當(dāng)事人也可以約定違約金的標(biāo)的物為金錢以外的其它財(cái)產(chǎn)。違約金有法定違約金和約定違約金之分。由法律直接規(guī)定的違約金為法定違約金。 二、工期應(yīng)該順延的情形 1、工程量增加 施工過程中,發(fā)包人時(shí)常要求承包人增加工程量,因而必然導(dǎo)致工期的增加。這種情形下,工期自然順延。 2、發(fā)包人變更設(shè)計(jì) 若在施工過程中,發(fā)包人變更設(shè)計(jì),則因發(fā)包人變更設(shè)計(jì)而導(dǎo)致承包人無法施工的期間應(yīng)當(dāng)從工期中扣除,即順延相應(yīng)的工期。 3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計(jì)圖紙等施工必需的資料 若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設(shè)計(jì)圖紙等施工必需的資料,導(dǎo)致承包人無法施工的,則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其裝修合同未按時(shí)完工違約約定 他如因發(fā)包人缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證或其裝修合同未按時(shí)完工違約約定 他原因?qū)е掠嘘P(guān)政府部門要求停工的,則停工期間應(yīng)當(dāng)從工期中予以扣除。 ① 土地征用、房屋 拆遷 、地上和地下的障礙清除、三通一平(通水、通電、通路、場地平整); ② 施工所需各種證件、批文及有關(guān)申報(bào)批準(zhǔn)手續(xù)(如建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、等等); ③ 地質(zhì)勘探資料、水文氣象資料、基準(zhǔn)點(diǎn)、線和水準(zhǔn)點(diǎn); 4、發(fā)包人未按約支付 工程款 一般來說,當(dāng)事人在 施工合同 中均約定發(fā)包人按工程進(jìn)度支付工程進(jìn)度款。若發(fā)包人未按期支付工程進(jìn)度款,承包人有權(quán)停工,因此引起的工期延誤責(zé)任由發(fā)包人承擔(dān)。 5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當(dāng) 實(shí)踐中,通常存在發(fā)包人將部分工程如鋼結(jié)構(gòu)工程、消防工程、水電工程、空調(diào)工程等直接分包給他人施工,或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中,承包人與分包人之間可能因施工銜接不當(dāng)導(dǎo)致工期延誤,在此情形下,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的工期延誤責(zé)任。 6、工程質(zhì)量鑒定 根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理 建設(shè)工程施工合同糾紛 案件適用法律問題的解釋》第十五條:建設(shè)工程竣工前,當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。對工程質(zhì)量的鑒定可否作為順延工期的理由,主要以工程質(zhì)量是否合格作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定是合格的,則應(yīng)將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定不合格,則工期不應(yīng)當(dāng)順延,承包人逾期竣工的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。 7、不可抗力或其他因素 承包人在施工過程中如發(fā)生不可抗力因素,或者其他不可歸責(zé)于承包人的意外事件導(dǎo)致工期延誤的,承包人有權(quán)主張工期順延。比如發(fā)生地震、暴雨期間無法施工,工期順延。 也就是說,除法律規(guī)定的幾種可以自動(dòng)順延的情形之外,其他是因?yàn)檠b修隊(duì)的原因才導(dǎo)致合同到期沒有及時(shí)完工的話,裝修公司必須要承擔(dān)違約責(zé)任。并且,對給業(yè)主造成的相關(guān)損失進(jìn)行賠償。再者來說,正常情況下雙方簽訂的裝修合同當(dāng)中,就應(yīng)該對合同到期沒有完工的相關(guān)責(zé)任是有約定的,一般要先按照雙方的合同處理。
裝修公司未能按期完工,是否算違約,能否按照合同上的違約規(guī)定賠付違約金?詳細(xì)點(diǎn)最好了,謝謝一、裝修合同到期未完工是否需要承擔(dān)違約責(zé)任?
需要裝修合同未按時(shí)完工違約約定 ,主要看合同內(nèi)容裝修合同未按時(shí)完工違約約定 ,如果合同內(nèi)容有相關(guān)賠付或懲罰條款裝修合同未按時(shí)完工違約約定 ,那按照合同辦理就可以裝修合同未按時(shí)完工違約約定 了。
如果合同里面有約定,那么裝修公司超期未完成裝修就說明他們違反了合同約定,因此裝修公司應(yīng)該承擔(dān)違約責(zé)任,可以要求減少裝修費(fèi)、賠償因延期造成的損失。根據(jù)《民法典》(2021年1月1日起實(shí)施)的規(guī)定,違約必然產(chǎn)生違約責(zé)任。
《中華人民共和國民法典》第五百八十五條規(guī)定,當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。
違約金是指按照當(dāng)事人的約定或者法律直接規(guī)定,一方當(dāng)事人違約的,應(yīng)向另一方支付的金錢。違約金的標(biāo)的物是金錢,但當(dāng)事人也可以約定違約金的標(biāo)的物為金錢以外的其它財(cái)產(chǎn)。違約金有法定違約金和約定違約金之分。由法律直接規(guī)定的違約金為法定違約金。