窩工費是必須支付的人工工資
由于非承包商原因窩工費是必須支付的人工工資 ,造成連續(xù)停電9小時,乙方向甲方提出停電損失窩工費是必須支付的人工工資 的索賠,其中人工窩工費應(yīng)該計算在內(nèi)。
因為停窩工損失費,是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進(jìn)入現(xiàn)場后,如因設(shè)計或發(fā)包方責(zé)任造成停窩工損失的費用,應(yīng)由發(fā)包方負(fù)責(zé)。內(nèi)容主要包括窩工費是必須支付的人工工資 :在停窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費、現(xiàn)場工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費。
施工機械停窩工損失費以定額中機械臺班的停滯費乘以停滯臺班量計算。其中工人停窩工損失費:停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價,再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)、假日。周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和后,只計取稅金
擴展資料
停工應(yīng)注意的問題
(1)停工的經(jīng)濟性,是否在施工階段點上。應(yīng)注意停工對質(zhì)量或安全不能造成影響,并應(yīng)采取措施防止損失進(jìn)一步擴大,否則責(zé)任自負(fù)。如主體封頂時停工,便于操作和控制,如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工,便于操作和控制,因為停工是手段,不是目的;但也不絕對,如高層建筑在十層以上時,拖欠款比較嚴(yán)重,并不一味要追求封頂。
(2)停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應(yīng)當(dāng)是具備充足的理由及其相應(yīng)的證據(jù)。包括拖欠工程款,則應(yīng)有付款不足的證據(jù),一般進(jìn)度款相差1-2個月則不宜停工,一般應(yīng)考慮在3個月以上,當(dāng)然法律沒有明確的數(shù)額規(guī)定,施工單位應(yīng)視具體施工情況而定,停工前應(yīng)書面致函"發(fā)包人"即建設(shè)單位,停工應(yīng)報經(jīng)監(jiān)理單位,并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認(rèn)。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認(rèn)甚至不肯簽收則應(yīng)采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報告,注意保留好郵寄憑證。
(3)停工的安全性。停工應(yīng)不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應(yīng)由施工企業(yè)承擔(dān)。
(4)停工過程中應(yīng)連續(xù)致函“發(fā)包人”,引起其重視。建議承包人應(yīng)在合理的時間間隔內(nèi)(一般為28天),定期向發(fā)包方通報一次停工期間人工、機械的停置情況及補償報告,并要求發(fā)包方簽收、答復(fù)。
(5)停工之后,發(fā)包方不能就停工的時間長短作出明確判斷,承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場的,如經(jīng)雙方協(xié)議,承包方退場則應(yīng)先辦好工程交接手續(xù)。首先,應(yīng)對己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進(jìn)行確認(rèn);其次,應(yīng)簽訂工程移交單,將移交項目列明。
(6)停工期間,承、發(fā)雙方都應(yīng)實事求是地做好停工期間的有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄,最好能收錄有關(guān)的圖文資料,有必要的還可進(jìn)行公證,以利于日后的停工補償計算工作。
(7)停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工,也可作一些復(fù)工前準(zhǔn)備工作。
(8)停工應(yīng)與索賠相呼應(yīng)。施工單位有權(quán)停工,但要有足夠理由及證據(jù),要符合法律規(guī)定,在此之下建設(shè)單位就應(yīng)當(dāng)給予賠償。施工單位應(yīng)對施工現(xiàn)場人員、設(shè)備等進(jìn)行統(tǒng)計并由監(jiān)理確認(rèn);編制停工索賠書報監(jiān)理公司確認(rèn),并送至建設(shè)單位。不要在最后造價結(jié)算時再提停工索賠或再編資料,以免產(chǎn)生確認(rèn)上的困難和結(jié)算上的紛爭。
參考資料
百度百科-停窩工損失費
窩工費人工費怎么計算1、首先確定窩工窩工費是必須支付的人工工資 的工期,停工窩工費是必須支付的人工工資 了多長時間,這是基礎(chǔ)
2、窩工主要計算人工、機械租賃、材料租賃等增加窩工費是必須支付的人工工資 的費用。
3、人工費的計算:統(tǒng)計人員的種類:管理人員、技工、普工等的每個種類的人工費是多少,再乘以相應(yīng)的窩工天數(shù),(作為施工單位可以把這些人員分類,按實際或市場價分別計算人工費,這樣費用會多一些,但是業(yè)主肯定不會這么給窩工費是必須支付的人工工資 你,一般按窩工費是必須支付的人工工資 你投標(biāo)時的人工單價來計算的,這個你自己把握)
4、機械費、材料租賃費等計算原理同人工費,總之你現(xiàn)場有什么就把相應(yīng)的單價乘以窩工的天數(shù)
5、還可以計算趕工費,應(yīng)為合同竣工工期是不能變的,所以要把窩工的工期搶回來,肯定需要加班加點搶工期,再把趕工費也計算上
6、如果不要趕工費,按就向業(yè)主增加工期,把合同工期相應(yīng)順延
如需閱讀該回復(fù),請先
登錄
或
注冊!
如何計算建筑工程窩工費損失?停窩工損失費指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定窩工費是必須支付的人工工資 的條款進(jìn)入現(xiàn)場后窩工費是必須支付的人工工資 ,如因設(shè)計或建設(shè)單位責(zé)任造成停窩工損失的費用窩工費是必須支付的人工工資 ,由建設(shè)單位負(fù)責(zé)。內(nèi)容包括窩工費是必須支付的人工工資 :現(xiàn)場施工機械在停窩工期間的停滯費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費。
施工機械的停窩工損失費:定額中機械臺班的停滯費*停滯臺班量窩工費是必須支付的人工工資 ;
工人停窩工損失費:每工單價(25元)*停窩工總工日數(shù),再以停窩工工資總額的30%作為管理費;
周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。
按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和,只計取稅金,其中,機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。
下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片
拓展資料:
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定:“喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn),以六個月總額計算?!?/p>
3.1上述司法解釋實際上只規(guī)定了一種賠償辦法,即:定額賠償辦法,實行一次性給付賠償。
3.2一次性賠償喪葬費,就是按照標(biāo)準(zhǔn)確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法,就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn),賠償6個月。其中,職工月平均工資應(yīng)當(dāng)按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。
參考資料:《二級建造師管理與實務(wù)》中國建筑工業(yè)出版社;《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》