停窩工損失費指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后建筑工程窩工費用補償原則 ，如因設(shè)計或建設(shè)單位責(zé)任造成停窩工損失的費用建筑工程窩工費用補償原則 ，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)。內(nèi)容包括：現(xiàn)場施工機械在停窩工期間的停滯費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費。

施工機械的停窩工損失費：定額中機械臺班的停滯費*停滯臺班量；

工人停窩工損失費：每工單價（25元）*停窩工總工日數(shù)，再以停窩工工資總額的30%作為管理費；

周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。

按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和，只計取稅金，其中，機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。

下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片

拓展資料：

《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定：“喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn)，以六個月總額計算?！?/p>

3.1上述司法解釋實際上只規(guī)定了一種賠償辦法，即：定額賠償辦法，實行一次性給付賠償。

3.2一次性賠償喪葬費，就是按照標(biāo)準(zhǔn)確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法，就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn)，賠償6個月。其中，職工月平均工資應(yīng)當(dāng)按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。

參考資料：《二級建造師管理與實務(wù)》中國建筑工業(yè)出版社；《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》

由于非承包商原因建筑工程窩工費用補償原則 ，造成連續(xù)停電9小時建筑工程窩工費用補償原則 ，乙方向甲方提出停電損失的索賠，其中人工窩工費應(yīng)該計算在內(nèi)。

因為停窩工損失費，是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后，如因設(shè)計或發(fā)包方責(zé)任造成停窩工損失的費用，應(yīng)由發(fā)包方負(fù)責(zé)。內(nèi)容主要包括：在停窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費、現(xiàn)場工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費。

施工機械停窩工損失費以定額中機械臺班的停滯費乘以停滯臺班量計算。其中工人停窩工損失費：停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價，再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應(yīng)扣除法定節(jié)、假日。周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和后，只計取稅金

擴展資料

停工應(yīng)注意的問題

（1）停工的經(jīng)濟性，是否在施工階段點上。應(yīng)注意停工對質(zhì)量或安全不能造成影響，并應(yīng)采取措施防止損失進一步擴大，否則責(zé)任自負(fù)。如主體封頂時停工，便于操作和控制，如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工，便于操作和控制，因為停工是手段，不是目的;但也不絕對，如高層建筑在十層以上時，拖欠款比較嚴(yán)重，并不一味要追求封頂。

（2）停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應(yīng)當(dāng)是具備充足的理由及其相應(yīng)的證據(jù)。包括拖欠工程款，則應(yīng)有付款不足的證據(jù)，一般進度款相差1-2個月則不宜停工，一般應(yīng)考慮在3個月以上，當(dāng)然法律沒有明確的數(shù)額規(guī)定，施工單位應(yīng)視具體施工情況而定，停工前應(yīng)書面致函"發(fā)包人"即建設(shè)單位，停工應(yīng)報經(jīng)監(jiān)理單位，并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認(rèn)。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認(rèn)甚至不肯簽收則應(yīng)采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報告，注意保留好郵寄憑證。

（3）停工的安全性。停工應(yīng)不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應(yīng)由施工企業(yè)承擔(dān)。

（4）停工過程中應(yīng)連續(xù)致函“發(fā)包人”，引起其重視。建議承包人應(yīng)在合理的時間間隔內(nèi)(一般為28天)，定期向發(fā)包方通報一次停工期間人工、機械的停置情況及補償報告，并要求發(fā)包方簽收、答復(fù)。

（5）停工之后，發(fā)包方不能就停工的時間長短作出明確判斷，承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場的，如經(jīng)雙方協(xié)議，承包方退場則應(yīng)先辦好工程交接手續(xù)。首先，應(yīng)對己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進行確認(rèn)建筑工程窩工費用補償原則 ；其次，應(yīng)簽訂工程移交單，將移交項目列明。

（6）停工期間，承、發(fā)雙方都應(yīng)實事求是地做好停工期間的有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄，最好能收錄有關(guān)的圖文資料，有必要的還可進行公證，以利于日后的停工補償計算工作。

（7）停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工，也可作一些復(fù)工前準(zhǔn)備工作。

（8）停工應(yīng)與索賠相呼應(yīng)。施工單位有權(quán)停工，但要有足夠理由及證據(jù)，要符合法律規(guī)定，在此之下建設(shè)單位就應(yīng)當(dāng)給予賠償。施工單位應(yīng)對施工現(xiàn)場人員、設(shè)備等進行統(tǒng)計并由監(jiān)理確認(rèn)；編制停工索賠書報監(jiān)理公司確認(rèn)，并送至建設(shè)單位。不要在最后造價結(jié)算時再提停工索賠或再編資料，以免產(chǎn)生確認(rèn)上的困難和結(jié)算上的紛爭。

參考資料

百度百科-停窩工損失費

勞動部關(guān)于印發(fā)《工資支付暫行規(guī)定》建筑工程窩工費用補償原則 的通知建筑工程窩工費用補償原則 ，勞部發(fā)[1994]489號，第十二條有相應(yīng)規(guī)定。

第十二條非因勞動者原因造成單位停工、停產(chǎn)在一個工資支付周期內(nèi)的，用人單位應(yīng)按勞動合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付勞動者工資。超過一個工資支付周期的，若勞動者提供建筑工程窩工費用補償原則 了正常勞動，則支付給勞動者的勞動報酬不得低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)；若勞動者沒有提供正常勞動，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定辦理。

工地停工造成的誤工費的標(biāo)準(zhǔn)是按照勞動合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付勞動者工資，如果已經(jīng)超過建筑工程窩工費用補償原則 了一個月，但是勞動者依然提供了正常的勞動，此時支付給勞動者的誤工費標(biāo)準(zhǔn)就是不能夠低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，如果停工以后，勞動者也沒有提供勞動，可以停發(fā)誤工費。

非因勞動者原因造成單位停工、停產(chǎn)在一個工資支付周期內(nèi)的，用人單位應(yīng)按勞動合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付勞動者工資。超過一個工資支付周期的，若勞動者提供了正常勞動，則支付給勞動者的勞動報酬不得低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn);若勞動者沒有提供正常勞動，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定辦理。

擴展資料

《工資支付暫行規(guī)定》第十三條用人單位在勞動者完成勞動定額或規(guī)定的工作任務(wù)后，根據(jù)實際需要安排勞動者在法定標(biāo)準(zhǔn)工作時間以外工作的，應(yīng)按以下標(biāo)準(zhǔn)支付工資：

（一）用人單位依法安排勞動者在日法定標(biāo)準(zhǔn)工作時間以外延長工作時間的，按照不低于勞動合同規(guī)定的勞動者本人小時工資標(biāo)準(zhǔn)的150%支付勞動者工資；

（二）用人單位依法安排勞動者在休息日工作，而又不能安排補休的，按照不低于勞動合同規(guī)定的勞動者本人日或小時工資標(biāo)準(zhǔn)的200%支付勞動者工資；

（三）用人單位依法安排勞動者在法定休假節(jié)日工作的，按照不低于勞動合同規(guī)定的勞動者本人日或小時工資標(biāo)準(zhǔn)的300%支付勞動者工資。

實行計件工資的勞動者，在完成計件定額任務(wù)后，由用人單位安排延長工作時間的，應(yīng)根據(jù)上述規(guī)定的原則，分別按照不低于其本人法定工作時間計件單價的150%、200%、300%支付其工資。

經(jīng)勞動行政部門批準(zhǔn)實行綜合計算工時工作制的，其綜合計算工作時間超過法定標(biāo)準(zhǔn)工 作時間的部分，應(yīng)視為延長工作時間，并應(yīng)按本規(guī)定支付勞動者延長工作時間的工資。

實行不定時工時制度的勞動者，不執(zhí)行上述規(guī)定。

需要簽證建筑工程窩工費用補償原則 的，根據(jù)你方和甲方到底由誰建筑工程窩工費用補償原則 的責(zé)任照成的計算窩工時間，有建筑法規(guī)規(guī)定，計算是要參照定額的，或者你們的協(xié)議，與工資當(dāng)然有區(qū)別

窩工費按窩工人數(shù)和天數(shù),根據(jù)當(dāng)?shù)氐墓べY標(biāo)準(zhǔn)進行補償。窩工費的規(guī)費和稅金也要計取。

承包商（包括分包商）因發(fā)包方的原因引起窩工的建筑工程窩工費用補償原則 ，應(yīng)當(dāng)有法律依據(jù)提出窩工索賠請求。《中華人民共和國建筑法》、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》 定義建筑工程窩工費用補償原則 ：

工程建設(shè)索賠通常是指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應(yīng)由對方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實際損失，向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟補償和（或）工期順延的要求。

索賠處理的原則：以合同為依據(jù)；以完整、真實的索賠證據(jù)為基礎(chǔ)；及時、合理地處理索賠。

擴展資料：

索賠程序： 　

1、索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向通知。 　 　

2、發(fā)出索賠意向通知后的28天內(nèi)，向監(jiān)理工程師提交補償經(jīng)濟損失和(或)延長工期的索賠報告及有關(guān)資料。

3、監(jiān)理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后，于28天內(nèi)給予答復(fù)。 　

4、監(jiān)理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后，28天內(nèi)未予答復(fù)或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經(jīng)認(rèn)可。 　 　

5、當(dāng)該索賠事件持續(xù)進行時，承包人應(yīng)當(dāng)階段性向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向通知。在索賠事件終建筑工程窩工費用補償原則 了后28天內(nèi)，向監(jiān)理工程師提供索賠的有關(guān)資料和最終索賠報告。

索賠處理的原則：以合同為依據(jù)；以完整、真實的索賠證據(jù)為基礎(chǔ)；及時、合理地處理索賠。

參考資料來源：百度百科—窩工

參考資料來源：百度百科—建設(shè)工程索賠

關(guān)于建筑工程建筑工程窩工費用補償原則 的索賠法律法規(guī)有：《民法總則》、《合同法》、《建筑法》等涉及工程索賠的條款建筑工程窩工費用補償原則 ，建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)工程各種示范文本建筑工程窩工費用補償原則 ，也可以作為行業(yè)慣例建筑工程窩工費用補償原則 ，作為工程索賠的法律依據(jù)。《民法總則》規(guī)定建筑工程窩工費用補償原則 了違約與侵權(quán)的原則性規(guī)定。《合同法》不僅有原則性規(guī)定，而且《合同法》第十六章建設(shè)工程合同，則對違約導(dǎo)致的索賠責(zé)任作了詳細(xì)的規(guī)定，如：《合同法》第二百八十三條規(guī)定：“發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失;”第二百八十四條規(guī)定：“因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備搬遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用”。綜上所述可以看出，工程索賠的法律依據(jù)和合同依據(jù)，都是相當(dāng)復(fù)雜的。承包商必須要有專人研讀合同、管理合同，和整理合同條款中的索賠依據(jù)，并利用這些依據(jù)合法地開展施工索賠，獲得該得的利益或減少損失。